.RU

ДОГОВОР ПОДРЯДА № - Документация об открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций



ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

на изготовление проектно- сметной документации по комплексному капитальному ремонту

г. Уфа «___» ____________ 2012 г.


^ Открытое Акционерное Общество «Управление жилищного хозяйства Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Р.Х.Мамлеев, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА


    1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность выполнить комплекс мероприятий по разработке проектно-сметной документации по комплексному капитальному ремонту (далее – Работы) жилого дома ______________________________, г. Уфы (далее – Объект), включая следующее:

    2. Требования, предъявляемые к выполняемой Исполнителем по настоящему договору Работе, устанавливаются заданием на проектирование, иными исходны­ми данными, настоящим

договором и действующим законодательством.


2.Цена договора

2.1. Ценой настоящего договора является объем денежных средств необходимых для выполнения Работ, указанных в п.1.1. настоящего договора.

2.2. Цена настоящего договора на момент его заключения составляет ________________________________ (_________) рублей, в том числе НДС_________ рублей. Стоимость по видам работ составляет:

____________________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

____________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

____________________________________________________________________ рублей.

(вид работ)


2.2. Указанная в пункте 2.2 Договора стоимость работ увеличению не подлежит.

2.3. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

2.4 В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

2.5. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 2.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

2.6. Основанием для заключения настоящего Договора является ______________________________№ __________ от «___»________20__ г.


^ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА


3.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

3.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму___________________рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.


^ 4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ


4.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора, в сумме _________________________________ рублей выплачивается в 10 дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 14 дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

4.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.


^ 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора.

5.2. Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года.

5.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.


6^ . ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН

6.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

6.1.1.Передать Подрядчику по акту объект в течение 10 дней со дня подписания Договора Сторонами.

6.1.2.Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ.

6.1.3.Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

6.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.


^ 7. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН


7.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

7.1.1.Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 5.1. Договора.

7.1.2.Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

7.1.3.При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

7.1.4. Своевременно передать Заказчику исполнительные чертежи, подписывать акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

7.1.5.Немедленно извещать Заказчика о выявленных в ходе производства работ неисправностей, отклонение от строительных норм, обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

7.1.6. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.


^ 8. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ


8.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного надзора.

Полномочным представителем Заказчика является: ________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

8.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является: ________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

8.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

8.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

8.4.1.Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

8.4.2.Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов.

8.4.3.Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов).

8.4.4.Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.

8.4.5.Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.

8.4.6.Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

8.5. В целях выполнения функций, указанных в пункте 8.4 Договора, представитель Заказчика имеет право:

8.5.1.Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.

8.5.2.Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

8.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

8.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

8.8. Все действия во исполнение Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде.

8.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

8.10. Представитель Подрядчика по приглашению представителя Заказчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

8.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

8.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 года № 70 «Организация строительства».

8.13. Подрядчик может привлечь только по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.


^ 9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ


    1. По завершении Работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных Работ.

    2. При получении акта сдачи-приёмки выполненных Работ Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней обязан направить Исполнителю оформленный акт сдачи-приёмки или мотивированный отказ от приемки Работ.

    3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.



^ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 2.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.5. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.


^ 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ


11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условиях, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 2.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 Договора дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 Договора объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.


^ 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.


^ 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА


13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1. Если в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечения исполнения Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 (десяти) дней с установленной в пункте 5.1 Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 (десяти) дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (десяти) дней.


^ 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке.


^ 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ


15.1.Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.

15.2. При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммы стоимости работ, указанной в пункте 2.2 Договора. Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами-фактурами и актами КС-2 и КС-3.

15.3. Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику».

15.4.Подрядчик обязан согласовать с органами государственного строительного надзора и другими контролирующими и надзорными организациями разработку проектно-сметной документации по объекту.


^ 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.


^ 17. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ


Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.____________________________________________________________

№ 2.____________________________________________________________

№ 3.____________________________________________________________

№4.____________________________________________________________


Статья 18. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


18.1. Заказчик: _____________________________________________

Местонахождение:_______________________________________________

Реквизиты:______________________________________________________


18.2. Подрядчик:____________________________________________

Местонахождение:_______________________________________________

Реквизиты:______________________________________________________


Подписи сторон


Заказчик Подрядчик


«_____»____________ 20____г. «_____»___________ 20__ г.


М.П. М.П.


ДОГОВОР №_____

о техническом надзоре

г.Уфа «_____»_____________2012г.


^ ОАО «УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мамлеев Р.Х., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий, договор о нижеследующем:


1^ . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять строительный контроль за выполнением Работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу: г. Уфа, ул._______________________

1.2.Общая стоимость работ по Договору составляет________________ рублей, в том числе НДС___________рублей.

1.3.Указанная в пункте 1.2 Договора стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4.Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.5.Основанием для заключения настоящего Договора является ______________________________№ __________ от «___»________20__ г.


^ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель имеет право:

2.1.1 Самостоятельно определять специалистов на оказание услуг по техническому надзору;

^ 2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1.Вести контроль над соблюдением проектных решений.

2.2.2. Принимать участие при разработке проектно-сметной документации, отслеживать своевременно и обоснованно внесение изменений в проектную документацию в случае отклонения от проектных решений.

2.2.3. Принимать участие при разработке графиков производства работ и вести контроль за их соблюдением.

2.2.4.Осуществлять входной контроль за качеством применяемых материалов.

2.2.5.Осуществлять контроль за соблюдением качества и технологии выполнения работ и их соответствия установленным нормативам.

2.2.6.Осуществлять контроль соответствия стоимости строительства среднерыночным расценкам при применении средних по качеству материалов.

2.2.7.Осуществлять проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при строительстве конструкций, изделий, материалов (паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний, др.).

2.2.8.Осуществлять контроль за устранением выявленных дефектов, при производстве работ по факту их выявления и в течение гарантийного срока.

2.2.9.Осуществлять по мере готовности с участием представителей подрядной организации промежуточной приёмки ответственных конструкций зданий.

2.2.10.Осуществлять контроль за соответствием объёмов, качества, соответствия проектно-сметной документации, нормативам.

2.2.10.Осуществлять контроль наличия, правильности ведения первичной документации.

2.2.11.Осуществлять контроль за исполнением строительно-монтажными организациями указаний, предписаний, требований служб.

2.2.12.Осуществлять контроль за соблюдением подрядной организации технологий, рекомендаций фирм, производящих материалы, оборудование.

2.2.13.Принимать участие при проверках состояния, соответствия проекту поступающего на монтаж инженерного оборудования, качестве его монтажа, приёмке.

2.2.14. Осуществлять контроль наличия, правильности ведения исполнительной документации (общий журнал, журнал нормативов сварки, журнал арматурных работ, т.д.), в том числе актов, исполнительных схем, др.

2.2.15.Осуществлять промежуточную приёмку этапов выполненных работ.

2.2.16.Вести переговоры с подрядной организацией для защиты интересов Заказчика.

2.2.17.Обосновывать требования, замечания контролирующих служб.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Проверять в любое время ход и качество осуществления технического надзора;

2.3.2.Требовать от Исполнителя предоставления письменных отчетов по результатам осуществления технического надзора.

2.4. Заказчик обязуется:

2.4.1.По окончании строительно-монтажных работ принять и оплатить выполненную работу согласно п. 3 настоящего Договора.


^ 3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1.Стоимость исполнения работ по техническому надзору согласно предмету Договора составляет

1,1 % от фактического объема выполненных работ по СМР на объекте капитального ремонта.

3.2.Заказчик производит оплату Исполнителю в течение 14-ти дней со дня подписания акта выполненных работ по техническому надзору на фактически выполненный и принятый объем работ по СМР на основании счета-фактуры.

3.3.Оплата по настоящему Договору осуществляется за счет средств, выделенных в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и средств собственников помещений в многоквартирном доме.


^ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

4.2. Иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.


^ 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

5.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 6.1 Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

5.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.


^ 6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

6.1.1.Если в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечения исполнения Договора.

6.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 (десяти) дней с установленной в Договоре даты начала работ.

6.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

6.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 6.1 Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.


^ 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

7.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд РБ.


8. ^ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.

8.2. При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммы стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора. Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами-фактурами и актами КС-2 и КС-3.

8.3. Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику».

8.4. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения
отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком».


^ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


9.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

9.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

9.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.


^ 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до дня сдачи объекта, указанного в предмете Договора, в эксплуатацию.

10.2. За неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность

согласно с действующим законодательством.

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть составлены в виде

письменного Дополнения и подписаны Сторонами, после чего являются неотъемлемой часть

настоящего Договора.

10.5. Все разногласия по настоящему договору урегулируется путем проведения переговоров между Сторонами. В случае не достижения компромисса, споры рассматриваются в судебном порядке, в установленном действующим законодательством порядке.


^ 11. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ


Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.____________________________________________________________

№ 2.____________________________________________________________


Статья 12. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


18.1. Заказчик: _____________________________________________

Местонахождение:_______________________________________________

Реквизиты:______________________________________________________


18.2. Подрядчик:____________________________________________

Местонахождение:_______________________________________________

Реквизиты:______________________________________________________


Подписи сторон


Заказчик Подрядчик


«_____»____________ 20____г. «_____»___________ 20__ г.


М.П. М.П.


Приложение № 1

к Договору № __



doklad-o-narusheniyah-prav-cheloveka-v-svyazi-s-provedeniem-sammita-bolshoj-vosmerki-v-sankt-peterburge-v-iyule-2006-goda-hronika-presledovaniya-aktivistov.html
doklad-o-podgotovke-gosudarstvennih-dorozhnih-remontno-stroitelnih-predpriyatij-oblasti-k-rabote-v-letnij-stroitelnij-period-2003-goda-i-zadachi-po-vipolneniyu-planovih-rabot-po-rekon.html
doklad-o-polozhenii-del-s-korrupciej-v-mire-za.html
doklad-o-polozhenii-detej-i-semej-imeyushih-detej-v-rossijskoj-federacii-2013-god.html
doklad-o-polozhenii-detej-v-g-petrozavodske-v-2001-godu-stranica-4.html
doklad-o-polozhenii-detej-v-krasnoyarskom-krae-v-2010-godu.html
  • studies.bystrickaya.ru/ekobiocentrizm-kak-osnovanie-ekologicheskoj-etiki.html
  • znaniya.bystrickaya.ru/rasskazivaet-anna.html
  • znanie.bystrickaya.ru/academic-skills-akademicheskie-naviki-tak-nazivaetsya-ne-izuchenie-teorii-a-praktika-samoj-uchebi-ni-dlya-kogo-ne-sekret-chto-studentu-pervokursniku-prihoditsya.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-sovremennie-mezhdunarodnie-otnosheniya-federalnoe-agentstvo-po-obrazovaniyu.html
  • gramota.bystrickaya.ru/zakazchik-ispolnitel-prilozhenie-3-konkursnaya-dokumentaciya.html
  • tetrad.bystrickaya.ru/voronezhskaya-gosudarstvennaya-tehnologicheskaya-akademiya.html
  • znanie.bystrickaya.ru/a-a-belousov-vladivostok-izd-vo-dalnevost-un-ta-2002-56c-chz.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/organizacionno-kadrovoe-obespechenie-gosudarstvenoj-kadrovoj-politiki.html
  • reading.bystrickaya.ru/kulturnaya-politika-xxi-veka-teoretiko-metodologicheskie-osnovaniya-i-usloviya-osushestvleniya-stranica-3.html
  • paragraph.bystrickaya.ru/makarova-elena-yurevna-lastochka.html
  • reading.bystrickaya.ru/lekcionnij-kurs-kulturologiya-uchebno-metodicheskij-kompleks-minsk-2008-udk-008-075-8-bbk-71-0-ya-73-k-90.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-kursa-informatika-i-ikt-k-uchebniku-informatika-n-v-makarova10-11-klass.html
  • education.bystrickaya.ru/2-struktura-vuza-i-sistema-ego-upravleniya-otchyot-o-rezultatah-samoobsledovaniya-tulskogo-filiala-gosudarstvennogo.html
  • reading.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-realizacii-uchebnoj-programmi-29-2-obshie-polozheniya-29.html
  • grade.bystrickaya.ru/o-sisteme-kontrolya-kachestva-ocenki-tehnicheskogo-sostoyaniya-transportnih-sredstv-pri-gosudarstvennom-tehnicheskom-osmotre.html
  • letter.bystrickaya.ru/novie-vidi-transporta-chast-14.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/rossijskaya-istoriko-psihologicheskaya-shkola-l-s-vigotskij-a-r-luriya-a-a-leontev-o-vozniknovenii-yazika.html
  • gramota.bystrickaya.ru/zakon-ot-17-avgusta-1995-goda-n-147-fz-o-estestvennih-monopoliyah.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/egipet-novoe-carstvo.html
  • spur.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-5-kurs-spec-gruppa-grazhdansko-pravovaya-specializaciya-ustanovochnie-lekcii-na-5-kurs.html
  • studies.bystrickaya.ru/federalnoj-celevoj-programmi-ekonomicheskogo-i-socialnogo-razvitiya-dalnego-vostoka-i-zabajkalya-na-1996-2005-stranica-4.html
  • lesson.bystrickaya.ru/prestupnost.html
  • thescience.bystrickaya.ru/issledovatelskaya-rabota-po-literature-ispolniteli-raboti-mihajlova-t.html
  • shkola.bystrickaya.ru/simvolika-gostepriimstva-kommunikativnoe-povedenie.html
  • notebook.bystrickaya.ru/hub-hastid-kak-vi-sebya-chuvstvuete-sehate-shoma-chetourast-kak-vashe-zdorove-kar-baretan-chetourast-kak-dela-tradicionno-poprivetstvoval-ih-dok-na-farsi.html
  • institute.bystrickaya.ru/gorodskaya-programma-odarennie-deti-plan-massovih-meropriyatij-36-so-shkolnikami-36-gorodskaya-programma-49.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/razdel-i-obshie-polozheniya-stati-1-7-uchebnik-po-obshestvenno-gosudarstvennoj-podgotovke-dlya-studentov-fakulteta.html
  • university.bystrickaya.ru/glava-chetvertaya-zahariya-sitchin.html
  • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-fizicheskaya-himiya.html
  • composition.bystrickaya.ru/organizacionno-ekonomicheskie-tehnicheskie-izdaniya-normativno-tehnicheskaya-dokumentaciya-na-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont.html
  • znanie.bystrickaya.ru/alyuminij-i-ego-svojstva-2.html
  • lesson.bystrickaya.ru/mikroskopicheskoe-izuchenie-opticheskih-svojstv-kristallov-chast-5.html
  • predmet.bystrickaya.ru/s-essiya-a-021-krizis-i-antikrizisnaya-politika.html
  • occupation.bystrickaya.ru/nacionalnij-fond-podgotovki-kadrov-innovacionnij-proekt-razvitiya-obrazovaniya-programma-stranica-7.html
  • textbook.bystrickaya.ru/klassnij-chas-moya-semya-chudesnoe-mesto-dlya-zhizni-uchebno-metodicheskoe-posobie-arzamas-agpi-2005-gou-vpo-arzamasskij.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.